[2017年利物浦大学最新入学要求变更通知]利物浦大学建立于1881年，是英国历史最悠久的城市大学之一，也是原来的“红砖建筑”大学之一。大学在1903年获得皇家特许，是英国一个久负盛名的全日制综合性公立大学之一，利物浦大...+阅读
1）索赔是指施工单位在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求；
2）变更引起的费用增加，也属于索赔范畴；
3）索赔是经济行为，而变更是技术行为；
4）工程变更是前提，索赔是结果，变更就会造成工程量的增减，进而引起工程造价的变化，有增也有减，但工程变更不一定有产生索赔。
案例（一）
背景： 某施工单位根据领取的3000平方米两层厂房工程项目招标文件和全套图纸，经过参加投标并获得中标。该施工单位的（乙方）于某年某月某日与建设单位（甲方）签订了该工程项目的合同。合同工期为1年。甲方在乙方进去施工现场后因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口答应。工程按照共同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方延迟交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是乙方当时答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。
问题： 该工程施工合同的变更形式是否妥当？此合同争议依据合同法律规范如何处理？
解答：
工程施工合同的变更采用口头形式是不妥当的，应当采用书面形式，如一方事后不承认则很可能对另一方不利，即使诉诸法律也因无证据而不会予以支持；
本案中暂停施工和验收质量引起的延期事实双方均予承认，但对口头约定有出入。因甲方原因的暂停施工，甲方认为乙方同意不顺延工期不合乎常理又无证据支持，因此应当顺延工期一个月并补偿乙方因暂停施工产生的经济损失；乙方验收质量问题以抢工期为理由，依法、依合同均不予支持，应当承担延期两个月的违约责任并赔偿甲方由此造成的经济损失。此所谓，桥归桥路归路，什么都得有证据支持才予以支持。
本文地址：https://www.39baobao.com/show/31_110828.html
以上内容来自互联网，请自行判断内容的正确性。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请联系我们，我们会及时处理和回复，谢谢.
以下为关联文档：
项目范围变更的原因分析通过工作分解结构详细地界定的项目的范围，确定了项目的工作边界，明确了项目的目标和主要的项目可交付成果。而如果项目的范围发生了变化，就必然会对项目产生影响，这种影响有的可...
变更问题提法营造创新环境教材是教师教学的主要依据，但绝不能作为教师教学的唯一标准。长期以来，那种照本宣科、按部就班的教学方式，严重制约了学生的发展，把学生的思维囿于一个狭小的天地里。因此，在当今...
设计变更和工程签证有什么关系设计变更一般是由业主或者设计院对原设计作出的修改；工程签证是施工单位对因设计变更造成的工程量增加，根据合同要求业主进行确认的书面文件。 设计变更是指设计单位依据建设...
工程合同变更的意义极其作用是什么及时合理地处理工程合同变更具有重大的意义。 (1)促进合同管理的深化和细化，既保护承包商合理经济复利益，又促使双方切实履行各自权利义务，确保工程造价合理。 (2)为承包商摆脱...
小学生课外班被伤如何索赔1.受害学生家长可与致害学生家长及学校协商索赔，若协商不成，可向法院起诉。2.根据你的陈述并依照法律规定，我认为本案的责任比例可这样划分：致害学生家长70%，学校20%，受害学生10%...
会计估计变更分析首先要正确区分什么是会计变更，其次要分析会计估计变更原理，最后根据分析做出相应的会计处理。 一、概念企业据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验...
幼儿在教学活动中受伤该怎样索赔一个事例，参考一下不到四岁的陈仔在幼儿园不小心摔伤，由于怀疑园方处理失当造成小孩流血过多，且在面部留下难以消失的疤痕，陈仔父母向园方提出索赔。不料幼儿园认为是小孩自己摔...
工程索赔预防的手段有哪些建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经...
工程项目施工索赔管理研究的实施步骤这是毕业设计任务书中的★项目管理核心任务是项目的目标控制。★项目决策期管理主要任务：确定项目的定义。实施期任务是通过管理使项目的目标得以实现。★业主方项目生产过程的总集成者、总组织者，业...
